本文目录一览：

• 1、工人雨休造成工地停工犯法吗？
• 2、房屋建筑工地停工原因
• 3、因季节性大雨造成停工5天，施工单位可以向建设单位提出工期索赔吗？请高手指点，谢谢
• 4、工程因为冬天天气冷的原因停工现在4月份了在开工需要些什么,我们是甲方,乙方应该给我们提供什么？
• 5、外墙涂料冬季停工报告

工人雨休造成工地停工犯法吗？

工人在下雨天的时候休息，造成了工地停工，这种行为是不违法的行为，因为你们造成了工地停工，但是并没有造成工地上的质量和安全的问题，没有造成任何损失，所以是不违法的。

房屋建筑工地停工原因

出现极端天气、出现安全隐患、不合规时，工地会被要求停工。

停工的情况是不可预计的，也是多元的！比如天气、建设方、施工方、 *** 管控等等原因，具体停工列举如下：

1.出现极端天气必须停止施工；

2 .为了保证工程质量而需要进行停工处理；

3 .施工出现了安全隐患总监理工程师认为有必要停工以消除隐患 ；

4. 发生了必须暂时停止施工的紧急事件 ；

5 .承包单位未经许可擅自施工或拒绝项目监理机构管理；

6. *** 相关部门因环境治理、噪声污染等原因叫停施工。

注意事项：

施工是可以的，但是冬季施工效率差和质量难以达到所要规定的要求。 我们都知道现在施工都离不开水泥了，因为水泥凝结是一个发生化学反应的过程，需要一顶的热量和自由水。至于冬季嘛，很可能水的热量比较低甚至严寒地区水很容易结冻。

所以影响了水泥的正常与水的反应，所以很容易导致凝结强度达不到要求。如果采用好的水泥那就提高了成本，现在建筑施工都提倡：安全，可靠，美观，经济八字方针。

因季节性大雨造成停工5天，施工单位可以向建设单位提出工期索赔吗？请高手指点，谢谢

当遭遇暴雨水浸导致停工，造成损害的，首先要处理一个问题，那就是承包人是否确实需要停工，这将对之后的赔偿事宜产生严重影响。

若暴雨水浸属于可排除，未达到不可抗力层次的，承包方应当排除障碍，继续施工，若擅自停工的，应当按照合同约定承担违约责任，赔偿发包人的相关损失。

若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害，承包人停工也无可厚非，那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜：

(1)工程本身的损害，因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由业主承担。

(2)发包人，承包人的人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用。

(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位(承包人)承担。

(4)所需清理、修复工作的费用，由双方协商承担，但实践中，这项费用都是由发包人承担的。

(5)工期给予顺延。

(6)停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担。

需要注意的是，“谁主张谁举证”，因暴雨水浸是否有必要停工及损失赔偿，都是需要有充分证据予以证明的，否则自身的主张是得不到支持的。如承包人停工需要证明停工确实必要，否则擅自停工的，给发包人造损失的，要承担赔偿责任。要是已经因暴雨水浸停工，双方又就赔偿事宜协商不成的，当事人可以收集相关证据资料，委托建筑工程律师通过法院诉讼的方式处理赔偿事宜。

工程因为冬天天气冷的原因停工现在4月份了在开工需要些什么,我们是甲方,乙方应该给我们提供什么？

让乙方打复工报告，你们负责检查他们在报告中提到的复工条件就行，然后就签字，送于质检站和安全站（乙方送）。

外墙涂料冬季停工报告

工程停工报告

之一、因气候原因，目前已不适宜施工，且按照工期及进度安排，目前已完成相应工程量应进入停工阶段

第二、继续施工需增加相应冬季施工费（这个最狠，让甲方掏钱，他们肯定郁闷），否则无法满足施工需求，质量无法达到国家强制性标准

第三、……（自己想吧，因为具体情况不清楚，所以没办法帮你想了，如果一切正常，直接写吧）

注意，报告一定要把今年的计划和现在完成情况写清楚，并明确表示，现在应该属于正常停工，工程进度满足整体需要！明年再继续施工

工程名称：

致： （监理单位）

附：1、工程停工报告

承包单位（章）

项目经理

日 期 年 月 日

审批意见：

项目监理机构

总监理工程师

日 期 年月 日

审批意见：

建设单位

甲方负责人

日 期 年 月 日

停工申请报告

由我单位

因气温逐渐不能满足施工要求，已不具备正常施工条件，我施工单位停工准备工作已就绪，经单位研究决定与 年 月 日正式停工，现申请停工，望批准。

施工单位：

项目部