本文目录一览：

• 1、因季节性大雨造成停工5天，施工单位可以向建设单位提出工期索赔吗？请高手指点，谢谢
• 2、恶劣天气导致施工中断，承包商能索赔吗
• 3、由于阴雨天气，施工工期延误，造成人员窝工经济损失，是否可以向业主提出索赔？
• 4、建筑工地上恶劣天气索赔的证据问题
• 5、对不利气候条件，应如何索赔？分别从能否索赔的判断和能索赔哪些费用和工期的角度进行分析。
• 6、FIDIC条款“关于异常恶劣的气候条件”下的索赔

因季节性大雨造成停工5天，施工单位可以向建设单位提出工期索赔吗？请高手指点，谢谢

当遭遇暴雨水浸导致停工，造成损害的，首先要处理一个问题，那就是承包人是否确实需要停工，这将对之后的赔偿事宜产生严重影响。

若暴雨水浸属于可排除，未达到不可抗力层次的，承包方应当排除障碍，继续施工，若擅自停工的，应当按照合同约定承担违约责任，赔偿发包人的相关损失。

若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害，承包人停工也无可厚非，那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜：

(1)工程本身的损害，因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由业主承担。

(2)发包人，承包人的人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用。

(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位(承包人)承担。

(4)所需清理、修复工作的费用，由双方协商承担，但实践中，这项费用都是由发包人承担的。

(5)工期给予顺延。

(6)停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担。

需要注意的是，“谁主张谁举证”，因暴雨水浸是否有必要停工及损失赔偿，都是需要有充分证据予以证明的，否则自身的主张是得不到支持的。如承包人停工需要证明停工确实必要，否则擅自停工的，给发包人造损失的，要承担赔偿责任。要是已经因暴雨水浸停工，双方又就赔偿事宜协商不成的，当事人可以收集相关证据资料，委托建筑工程律师通过法院诉讼的方式处理赔偿事宜。

恶劣天气导致施工中断，承包商能索赔吗

恶劣天气如果是有经验的承包商所预料到的导致施工中断，承包商是不能索赔的。

恶劣天气不是成熟承包商所能预料到的，导致施工中断，承包商只能索赔工期，不能经济索赔。

由于阴雨天气，施工工期延误，造成人员窝工经济损失，是否可以向业主提出索赔？

1、不能提出索赔，因为阴雨天气属于正常的天气，不属于不可抗力和业主原因造成，所以索赔条件不成立。

2、因天气的影响给承包商造成的损失一般应由承包商自己负责，如果承包商能证明是特殊反常的气候条件（如百年一遇的洪水、五十年一遇的暴雨等），就可利用合同条款中规定的“一个有经验的承包商无法合理预见的不利条件”而得到工期的延长（见FIDIC《土木工程施工合同条件》12.1和44.1条），同时若能进一步论证工期的改变属于“工程变更”的范畴，也可得到费用的索赔（见FIDIC《土木工程施工合同条件》51.1条）。合同外的索赔需要承包商非常熟悉合同和相关法律，并有比较丰富的索赔经验。

3、建设工程对索赔定义：索赔是指在合同履行过程中，合同一方因对方不履行或未能履行合同所规定的义务或者未能实践承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出索赔要求。

建筑工地上恶劣天气索赔的证据问题

索赔的依据合同，及合同中对不可抗力的处理。而这个不可抗力是在合同中约定的。【如合同中约定6度以上的地震。发生了6度以上的地震而造成工期的延误和费用的增加，则可按合同的约定提出索赔。但如是发生了6度及以下的地震，而造成工期的延误和费用的增加，对一般人来说，地震是不可抗力。但你的合同中约定了不是不可抗力了，所以不能索赔】。如合同中约定是20年以上的大暴雨，则10年来罕见的大雨不是不可抗力了。不能提出索赔。

资料收集。可收集报纸，甲方或监理方的通知（一般情况下，甲方或监理方会发通知），更好是机关报，非机关报也行。气象局提供的资料也行（可能要付费）。其它第三方或权威部门的资料也行。纸质的为准。如不是纸质的。可电子下载后请监理或公证机关公证成纸质的文本。新闻当然是可以作为索赔的文字依据的。

对不利气候条件，应如何索赔？分别从能否索赔的判断和能索赔哪些费用和工期的角度进行分析。

异常恶劣气候条件的具体范围，由专用合同条款进一步明确。当出现异常恶劣的气候条件时，承包人有责任自行采取措施，避免和克服异常气候条件造成的损失，同时有权要求发包人延长工期。当发包人不同意延长工期时，可按有关“发包人的工期延误”的约定，支付为抢工增加的费用，但不包括利润。所以一般情况下不利气候条件是不能够索赔的，如果由于不利气候条件引发一些诸如山洪暴发等自然灾害，性质就发生变化了，变成不可抗力了，在不可抗力情况下，执行风险共担的原则，各方的损失各方自己负担，工期可以顺延。这里说的不可抗力的处理办法是根据我国国内施工合同范本的规定来的，FIDIC合同范本规定不一样，具体情况要具体分析。

FIDIC条款“关于异常恶劣的气候条件”下的索赔

个人认为要看你们是采用的什么合同版本，如果合同采用的是菲迪克合同，那么菲迪克合同是规定了处理异常不利的气候条件所需的合理措施费，及合理利润。但是根据我国招标投标法的你说的项目应该是属于必须招标的项目，那么在2009年的时候新的《标准文件》还未实行，合同中应该没有关于“异常恶劣气候条件”的规定，所以你的工程项目应该是不适用的。

但是现在，在必须招投标项目所使用的《标准文件》是有“异常恶劣的气候条件”的，规定可以补偿工期与费用，但是“异常恶劣的气候条件”的范围需要在专用合同条款中予以约定。